Решение Верховного суда: Определение N ВАС-14215/10 от 08.11.2010 Коллегия по гражданским правоотношениям, надзор

195_190390

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отказе в передаче дела в Президиум

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ ВАС-14215/10

Москва 08 ноября 2010 г.

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи И.И.Полубениной судей О.М.Козырь, А.М.Медведевой рассмотрела в судебном заседании заявление администрации закрытого административно-территориального образования Северск в лице финансового управления администрации закрытого административно-территориального образования Северск (г. Северск, Томская обл.) от 24.09.2010 № 03/1040 о пересмотре в порядке надзора постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2010 по делу Арбитражного суда Томской области № А67-8450/09 и постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.08.2010 по тому же делу, принятых по иску общества с ограниченной ответственностью «Квартал» (г. Томск далее – общество) к администрации закрытого административно территориального образования Северск в лице финансового управления администрации закрытого административно-территориального

Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/

(информация о движении дела, справочные материалы и др.). образования Северск (далее – финансовое управление), Управлению имущественных отношений администрации закрытого административно территориального образования Северск (г. Северск, Томская обл.) о взыскании 5 811 542 руб. 71 коп. убытков в виде реального ущерба.

Суд установил:

Решением Арбитражного суда Томской области от 20.01.2010 отказано в удовлетворении иска.

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2010 решение суда отменено, заявленные требования удовлетворены частично, с финансового управления администрации за счет казны взыскано 5 386 909 руб. 82 коп. убытков. В иске к Управлению имущественных отношений администрации закрытого административно территориального образования Северск отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Западно Сибирского округа от 05.08.2010 постановление суда апелляционной инстанции оставлено без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора указанных судебных актов финансовое управление просит их отменить, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Суды установили, по результатам торгов, проведенных 05.08.2008, между Управлением имущественных отношений администрации городского округа закрытого административно-территориального образования Северск (далее – управление) и обществом были заключены 06.08.2008 договоры аренды № 366 и № 367 земельных участков, в соответствии с которыми обществу в аренду предоставлены земельные участки из земель промышленности для их комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства.

Вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Томской области от 20.05.2009 по делу № А67-2340/09 и от 01.06.2009 по делу № А67-2333/09 договоры аренды № 366, № 367 земельных участков признаны недействительными, как заключенные в нарушении требований статей 88 - 93 Земельного кодекса Российской Федерации.

Ссылаясь на понесенные затраты по договорам с третьими лицами заключенными обществом во исполнение договоров аренды № 336, № 337 земельных участков, и поскольку в аренду в результате неправомерных действий администрации закрытого административно-территориального образования Северск предоставлены земельные участки из земель промышленности для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, общество обратилось с настоящими требованиями в суд.

Исследовав представленные по делу доказательства и исходя из обстоятельств установленных вступившими в законную силу судебными актами по делу № А67-2340/09, № А67-2333/09, № А67-7377/09, № А67-8386/09, № А67-8387/09 суды апелляционной и кассационной инстанции, руководствуясь положениями статьи 15, 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации, признали доказанными противоправность действий администрации закрытого административно-территориального образования Северск, наличие причинно-следственной связи между неправомерными действиями администрации и убытками, а также признали доказанным реальный ущерб в размере 5 386 909 руб. 82 коп, а потому удовлетворили заявленные требования в части.

Поскольку уплата обществом неустойки по договорам с третьими лицами обусловлена ненадлежащим исполнением обществом своих обязательств, и не находится в причинно-следственной связи с действиями управления, суды отказали в удовлетворении заявленных требований в этой части.

Согласно части 4 статьи 299 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело может быть передано в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора при наличии оснований, установленных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены судебных актов арбитражных судов, вступивших в законную силу, являются:

1) нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права;

2) нарушение прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права международным договорам Российской Федерации;

3) нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц или иных публичных интересов.

Изучив содержащиеся в заявлении доводы и принятые по делу судебные акты, коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации пришла к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по которым дело может быть передано на рассмотрение в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

ОПРЕДЕЛИЛ

в передаче дела № А67-8450/09 Арбитражного суда Томской области в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2010 и постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.08.2010 отказать Председательствующий ______________ И.И.Полубенина судья Судья ______________ О.М.Козырь Судья ______________ А.М.Медведева


Комментарии ()